室内装修施工合同

时间:2023-12-09 15:08:19
室内装修施工合同

室内装修施工合同

随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同的地位越来越不容忽视,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编为大家整理的室内装修施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

室内装修施工合同1

甲方(发包方):乙方(承包方):

住所地: 住所地:

为了保证甲方所发包的室内装修工程的顺利完成,明确合同双方的权利和义务,甲乙双方经过友好协商,并依据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规,特签订本合同,以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称:

2、工程地址:

3、承包方式:工过程中拆装及维护、包消防行政报建及验收合格)。

4、承包范围:到甲方验收合格、消防行政报建验收合格为止。(本合同后附:《工程预算表》)

5、工 期: 开工时间: 年 月 日;竣工时间:

6、合同金额总计(含税):

第二条 工程项目内容

本合同主要项目包含: 。

第三条 付款方式

1、工程款支付方式:

2、结款总额:乙方承担施工期间的水电费用、其它与工程相关的全部费用(包括但不限于人工费、材料费等)。经双方协商,本工程若有增加工程数量则按《工程预算表》对应单价计算增加工程费用;

3、 结款方式:所有工程款均以转账(人 ……此处隐藏40569个字……天,按付款额的支付滞纳金。

12.2由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。

工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的%。

12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任:

第13条争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(一)提交大连仲裁委员会仲裁;

(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条不可抗力

14.1双方关于不可抗力的约定:

第15条合同生效

15.1合同生效日期:

第16条合同份数

16.1本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

双方约定合同副本份数:

第17条合同备案、鉴证

17.1合同备案、鉴证:(现场签字)

发包方: 身份证号:

承包方: 身份证号:

《室内装修施工合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

友情链接